Договор на проверку сметной документации

Договор № на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации

4.3. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг, представленный Исполнителем в течении 5-ти (пяти) календарных дней, а в случае наличия претензий по оказанным услугам – представить их (претензии) в письменном виде. Не представленные претензии по оказанным услугам в течении 7-ми (семи) календарных дней с момента получения Акта оказанных услуг означает принятие услуг Заказчиком и по юридическим представлениям равносильно подписанию Акта оказанных услуг.

8.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Общество с ограниченной ответственностью “Фитинг», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора __________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

9.2.При досрочном расторжении договора сторона, инициирующая процедуру расторжения, обязана за три рабочих дня предупредить об этом другую сторону в письменной форме. До даты расторжения стороны обязаны составить акт сверки взаимной задолженности по фактически выполненным работам и полученным средствам, а также определить порядок взаиморасчетов. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненную работу.

Управление стоимостью строительства – обоснованное определение стоимости строительства, контроль за её соблюдением при расчетах за выполненные работы, включая применение штрафных мер при несоблюдении условий договора строительства. проверка проектной документации; проверка правильности составления сметной документации; подготовка и проведение тендерных

— освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов; — надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» (ООО «МЕЖРЕГИОНЭКСПЕРТИЗА») . именуемое в дальнейшем « Исполнитель », в лице заместителя генерального директора Казакова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности от 01.11.2013 г.

Документацию, включая: — ведомость объемов работ (дефектную ведомость), согласованные (подписанные) Заказчиком для подтверждения объемов работ; — проект, схемы, чертежи (если есть в наличии); — сметные расчеты в электронном формате «ПК «ГРАНД-Сметы» (если есть в наличии) или в печатном виде; — прайс-листы 1. Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг по Счету Исполнителя.

Субсидии на возмещение части затрат по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, и ее экспертизе Механизм предоставления государственной поддержки (пошаговый алгоритм действий сельскохозяйственного товаропроизводителя для получения государственной поддержки)

Проверка смет

Профессиональная проверка сметной документации требуется как инвестору, так и подрядчику. Тот, кто вкладывает в строительство собственные средства, путем проверки сметных расчетов обретает уверенность в получении запланированной прибыли от сделанных инвестиций. Подрядчику анализ смет позволяет быть уверенным в том, что по окончании строительного проекта он получит достойную оплату.

Привлечение опытных специалистов к составлению и проверке сметной документации позволяет полностью поставить под контроль весь строительный процесс, придерживаться разработанных графиков поставки стройматериалов и оборудования, а также сроков введения объекта в эксплуатацию.

При проверке локальных сметных расчетов выявляются неучтенные работы, пропущенные при изначальном составлении сметы. Они в результате вводятся в укрупненные расценки, либо инвестор просто получает проверенные сведения о том, что проект ожидает удорожание. Вместе с этим, в рамках проверочных действий может быть обнаружена необходимость замены одних работ другими с целью экономии денег или времени, а также повышения качества строительства. Кроме этого, при проверке достоверности сметной стоимости можно выяснить:

Проверка строительных смет является важным этапом взаимодействия заказчика и подрядчика. Процесс строительства достаточно сложно четко распланировать до конца, в связи с чем указанная изначально стоимость в процессе работ меняется вместе с происходящими изменениями.

С другой стороны, при составлении смет подрядчики нередко прибегают к их умышленному занижению, если выбор исполнителя работ осуществляется на конкурсной основе. В данном случае для выгодной презентации заказчику могут умышленно вычеркиваться какие-то строки расходов. При этом они будут вписаны обратно уже в процессе выполнения работ в дополнительных сметах, что приведет к разбуханию бюджета.

7.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п. 2.2.4 документов не будет представлен Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок.

2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: ______________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ.

Договор на проверку сметной документации образец

Проектные работы — комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии «П» и «РД» по проектированию Объекта.

1.9. Ведомость объемов работ, учтенных в сметных расчетах (образец № 18) , которая должна быть утверждена Заказчиком (в случае если Технический заказчик и Заказчик разные лица, утверждена и Техническим заказчиком) (за подписями, печатями, с расшифровкой подписей и датой);

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору незамедлительно, в течение 48 (сорока восьми) часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств. При этом для подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, предоставляет другой Стороне соответствующую справку Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.

5.8. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы или отдельного этапа работ согласно Календарному плану-графику работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору) и полной оплаты соответствующего этапа или законченной работы Проектно-сметная документация становится собственностью Заказчика.

3.3. Заверенная пользователем объекта культурного наследия или уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия копия охранного обязательства или справка об отнесении объекта к выявленным объектам культурного наследия (ОКН) (с указанием категории историко-культурного значения памятника даты и номера документа о принятии под охрану);

Договор на проведение проверки достоверности сметной документации

2.1.2. Осуществить проверку достоверности принятой от Заказчика сметной документации, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в сроки и в порядке, предусмотренных условиями настоящего договора, и выдать Заключение, указанное в п.1.2. настоящего договора.

2.2.4. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если Заказчик не выполнил свои обязательства по настоящему договору в части оплаты и возврата подписанного им одного экземпляра настоящего договора в течение 25-ти рабочих дней с даты настоящего договора, и вернуть представленные Заказчиком документацию и материалы.

1.1. На условиях настоящего договора Исполнитель по заявлению Заказчика производит проверку достоверности представленной Заказчиком сметной документации, разработанной для капитального ремонта объекта «________________________________________________________________________________________________________________________________________________», а Заказчик оплачивает и принимает результат проведения проверки достоверности.

2.2.3. Приступить к проведению проверки достоверности после поступления оплаты за проведение проверки достоверности на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора и возвращения Заказчиком подписанного им одного экземпляра настоящего договора.

Областное автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Образец договора на оказание сметно-технических услуг, заключаемого между юридическими лицами

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

Договор на оказание сметно-технических услуг

Исполнитель, исходя из требований заказчика, обязуется: качественно и соответственно техническим заданиям выполнить все работы, и к тому же полностью оказать услуги соответственно тарифам и срокам. Исполнитель должен извещать заказчика о нарушениях пунктов законодательства, которые он выявил в результате работы.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги: 1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 1.2.2.

В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.3.2.

Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде. 3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей.

В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору. 3.2.

Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.2.5. Заказчик имеет право:2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.2.7.

Договор на проверку сметной документации

На основании изложенного сообщается, что при расчете за выполненные работы, по решению заказчика, также допускается корректировка стоимости отдельных конструктивных элементов в случае использования новых технологий или способов производства работ, при условии, что это не снижает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства .

Исполнитель, исходя из требований заказчика, обязуется: качественно и соответственно техническим заданиям выполнить все работы, и к тому же полностью оказать услуги соответственно тарифам и срокам. Исполнитель должен извещать заказчика о нарушениях пунктов законодательства, которые он выявил в результате работы.

Смета на выполнение работы (оказание услуги). Договор подряда на выполнение работ по строительству объекта (с твердой сметой; условием о предоставлении материалов подрядчиком и заказчиком; условием о взаимоотношениях сторон в период строительства). Договор об оказании юридических услуг по составлению искового заявления. Локальная смета в ФЕР на монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения (207 Kb). Образец сметы на видеонаблюдение ТСН (140 Kb). 3.1. Образец (Примерный). 3.1. Скачать Документ Microsoft Word «Образец (шаблон) договора на оказание услуг» можно воспользовавшись данной ссылкой 19 августа 2010» Образцы документов. Исполнитель обязуется оказать услуги по составлению смет на стоимость невыполненных работ и стоимость устранения недостатков. » Договоры. Интересы сторон договора могут быть в определенной мере защищены правильным составлением сметы на выполнение работ (услуг). Смета (калькуляция) подлежит утверждению Заказчиком до начала оказания услуг. г. Москва «____» _ 2011 г. Образец договора на обслуживание. 1.2. на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации. Основы бюджетирования и Образцы бюджетов. 3.3 Механические испытания металла (с подготовкой образцов) шт. июль 2010Образцы Смет и Калькуляций. В случаях, когда потребитель либо исполнитель настаивает на смете, ее составление обязательно. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № на проведение неразрушающего контроля (дефектоскопии) оборудования. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору с момента оплаты суммы аванса и передачи необходимой документации по акту приемки. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определятся в сумме 6000 рублей /без НДС/.Договор № _ на оказание услуг по экспертизе/составлению сметной документации. На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета. Помимо договора оказания услуг, на нашем сайте приведено много других примеров и образцов договоров оказания услуг.

При определении стоимости разработки проектно сметной документации при подготовке к продаже включаются и другие затраты, например, такие, которые требуются для подготовки площадки строительства, землеотводу, а также стоимость проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ.

9.2.При досрочном расторжении договора сторона, инициирующая процедуру расторжения, обязана за три рабочих дня предупредить об этом другую сторону в письменной форме. До даты расторжения стороны обязаны составить акт сверки взаимной задолженности по фактически выполненным работам и полученным средствам, а также определить порядок взаиморасчетов. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненную работу.

Экспертиза сметной документации

Проверка локальных смет экспертами на предмет правильности применения расценок нормативным базам: ГЭСН, ФЕР, ТЕР любых регионов РФ, ТСН г. Москвы и многим другим базам, регламентирующим и руководящим сметным документам: МДС, Методике определения сметной стоимости строительства №421 пр и другим документам

Экспертиза или проверка смет проводится на основании свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной и сметной документации или без него если требуется фактическая проверка смет с подписью эксперта с предоставлением квалификационных документов аттестованного эксперта. Осуществляется без наценок посредников.

В 2011 году Президентом РФ был подписан закон №337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон заложил основы для формирования института негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Положения, касающиеся негосударственной экспертизы, вступили в силу с 1 апреля 2012 года.

Стоимость формируется из следующих факторов: стоимость проверки одной позиции локальной сметы и общего объема сметной документации (подсчет количества строк), имеет значение способ проверки объема работ (по чертежам, спецификациям, с физическим осмотром объекта). Большое значение в формировании цены имеет полнота и точность исходной документации для проверки смет

Экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственнойили негосударственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы.

Договор на проведение проверки достоверности сметной документации

Областное автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2.1.2. Осуществить проверку достоверности принятой от Заказчика сметной документации, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в сроки и в порядке, предусмотренных условиями настоящего договора, и выдать Заключение, указанное в п.1.2. настоящего договора.

4.1. Проведение проверки достоверности начинается после получения Исполнителем подписанного Заказчиком экземпляра настоящего договора и поступления оплаты на счет Исполнителя в соответствии с договором и завершается изготовлением Заключения, утверждённого директором Исполнителя.

2.2.4. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если Заказчик не выполнил свои обязательства по настоящему договору в части оплаты и возврата подписанного им одного экземпляра настоящего договора в течение 25-ти рабочих дней с даты настоящего договора, и вернуть представленные Заказчиком документацию и материалы.

2.2.3. Приступить к проведению проверки достоверности после поступления оплаты за проведение проверки достоверности на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора и возвращения Заказчиком подписанного им одного экземпляра настоящего договора.

Договор на проверку сметной документации

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт http://online-sovetnik.ru, (далее – Онлайн Советник) расположенный на доменном имени http://online-sovetnik.ru (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта http://online-sovetnik.ru (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.1.

Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Тематика документа: Файл текстовой версии: 16,4 кб Сохранить документ: г. __________ «___»__________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.) _________________________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и __________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) ___________________________________________, совместно именуемые «Стороны», (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий договор о нижеследующем.

Договор выполнения услуг по разработке проектно-сметной документации №____ г.Москва «15» сентября 2012 г. ООО «Аргуст-Строй», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице Костылева Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Доверенности №3 от «5» июня 2012г., с одной стороны, и __________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство по разработке эскизного проекта и сметной документации (далее — «проектно-сметная документация») на строительство малоэтажного каменного дома в г.

Определение терминов1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом http://online-sovetnik.ru, которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.1.1.2. «Персональные

Проверка сметной документации

• Искусственное завышение реальной стоимости материалов и сырья, которые планируется использовать при проведении строительных работ;
• Существенное завышение расценок на предполагаемые работы или включение в смету лишних позиций;
• Неграмотное применение поправочных коэффициентов и индексов, отклонение от общепризнанных норм расхода стройматериалов, преднамеренное допущение арифметических ошибок в расчетах.

Не все работы могут быть проведены человеком, который никогда не занимался разводкой труб, укладкой и подготовкой материала, и уж тем более полноценным строительным проектом. В таких случаях обращаются в ремонтно-строительные компании или к частным предпринимателям в строительной области, причем риск остаться обманутым остается в обоих случаях.

Грамотные и высококвалифицированные специалисты независимой экспертной организации смогут в кратчайшие сроки осуществить проверку сметной документации и проанализировать предполагаемые расходы, благодаря чему заказчик сможет постоянно держать под контролем выполнение запланированных работ и избежит перерасхода финансовых вложений, расходование его бюджета будет целевым, качество выполненных работ – гарантированно высоким.

Анализ сметной документации является важным этапом во взаимоотношениях между подрядчиком и заказчиком. И рациональность денежных средств, потраченных на строительный объект, играет немалую роль в этих взаимоотношениях. Заказчик должен быть заинтересован и убежден в корректности составления сметы, в реальном соответствии рыночным ценам, а также в незавышении объема работ.

При проверке предоставленной сметы происходит проверка соответствия выбора расценок и объемов работ с проектными решениями и нормативными базами, обоснованность применения поправочных коэффициентов на условия производства работ, правильность определения накладных расходов и сметной прибыли, зимнего удорожания и прочих показателей. Однако, анализ предоставленной сметы может проводиться не только для проверки соответствия проектным решениям, но и для контроля качества и поиска возможности для замены дорогостоящих работ и материалов на более в экономическом отношении выгодные.

Проверка сметной документации

Смета, или проектно-сметная документация — это основная часть проекта, документ для финансирования строительства и заключения подрядных договоров. Общая стоимость любого строительства в целом складывается из сметной стоимости отдельных объектов, сооружений, зданий, работ и затрат, которые определяются расчетами — сметами по объемам работ и другим данным проекта, в соответствии с действующими нормами, ценами, расценками и тарифами, которые постоянно завышаются подрядными организациями.

И даже переплатив в два — три раза вы не уберегаете себя от некачественно выполненного ремонта, если со сметой, предоставленной Подрядной организацией, не ознакомился независимый эксперт. Очень часто в графах сметы указаны только общие названия используемых материалов, такие как: шпатлевка, гипсовая штукатурка, грунтовка и т.д., без указания производителя, что позволяет Подрядной организации использовать любой материал, в большинстве случаев дешевый и некачественный. Многие прорабы хитрят, покупая на объект пару мешков дорогущей смеси, как говорится «пускают пыль в глаза» доверчивому Заказчика, а на деле используют смесь в несколько раз дешевле заявленной.

Основное завышение стоимости строительства начинается на первоначальном этапе, при предоставлении Заказчику проекта, и заключении договора строительного подряда с предоставлением сметы. Как показывает практика Нашей компании, среднее завышение сметной стоимости при ремонте квартир — 7 — 20 тысяч долларов, загородных домов — 15 — 60 тысяч долларов. Прежде чем подписать договор Подряда, мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться в независимому эксперту технического надзора или хотя бы пройти консультацию по телефону со специалистом, тем более, что у нас она предоставляется бесплатно. Вы действительно сможете сэкономить эти колоссальные суммы.

Огромное количество Заказчиков, подписав договор на определенную сумму, все равно вынуждено нести дополнительные затраты. Это связано с тем, что Подрядная организация предоставила Заказчику неполную смету, которая, естественно, оказалась дешевле, чем предложения конкурентных компаний. В результате по окончанию работ основного договора, появляется большое количество дополнительных работ, которые Заказчик вынужден оплачивать от безысходности.

07 Мар 2022      klasterlaw         307      

Похожие записи
• 
  Налоговая амнистия 2023 для ИП судебная практика
• 
  Новое в земельном законодательстве с 1 января 2023 года
• 
  Категории водительских прав 2023 с расшифровкой таблица
• 
  Горячая Линия Юристов Бесплатно Рф