Образец договора на уборку территории от снега

Договор подряда на уборку и вывоз снега (долгосрочный договор, работы выполняются периодически)

1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в период с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г. выполнить работы по уборке и вывозу снега (далее — «работы») с территории ____________________ (далее «Территория»), расположенной по адресу: ____________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; только убытки; только предусмотренные Договором неустойки).

3.2. Подрядчик по окончании отчетного месяца представляет Заказчику счет на оплату работ, Акт приема-сдачи выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи выполненных работ и производит оплату работ, выполненных за месяц. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

2.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

5.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.

3. Сроки выполнения работ 3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. 3.2. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи выполненных работ и производит оплату работ, выполненных за месяц. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

Рекомендуем прочесть:  Можно ли сделать детализацию смс

И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору собственными силами и собственным оборудованием. 3.2. Работники Исполнителя обязаны не допускать каких-либо действий, которые могут нарушить нормальное функционирование служб Заказчика или нарушить служебную или коммерческую тайну, соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности, соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика. При обнаружении подобных случаев, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя немедленного удаления провинившегося сотрудника с объекта, а в случае, если Заказчику при этом был нанесен материальный ущерб, возместить стоимость ущерба с учетом износа ценностей, согласовав размер и стоимость ущерба с Заказчиком и подписав двухсторонний акт.

Образец договора на оказание услуг по очистке территории от снега

2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

Сдать выполненные работы Заказчику по Акту сдачи-приемки работ. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Обеспечить допуск Подрядчика на территорию проведения работ. 2.2.2. Принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки и оплатить их в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

  • Вопрос:
  • Ответ:
  • Договор на уборку и вывоз снега
  • Выплаты по договорам гражданско-правового характера и ЕСН
  • Сравнительный анализ основных положений трудового и гражданско-правового договоров
  • Особенности налогообложения выплат по гражданско-правовым договорам
  • Бухгалтерский учет выплат по гражданско-правовым договорам физическим лицам
  • Бухгалтерский учет выплат по гражданско-правовым договорам индивидуальным предпринимателям
  • Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать
  • Договор оказания бухгалтерских услуг образец — бланк — форма
  • Договор оказания бухгалтерских услуг скачать образец — пример
  • Договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета
  • Договор на бухгалтерские услуги — ооо главный бухгалтер
  • Договор подряда с бухгалтером — кадровик by
  • Договор подряда на уборку и вывоз снега (примерная форма)
    1. Интересные публикации:

    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________ 1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

    Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________).

    Договор на оказание услуг по уборке территорий от снега сфизлицом

    5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст.

    Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам; — уведомить Подрядчика о ______________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах.

    В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.

    1.2.Подрядчик выполняет Работы в помещении Заказчика, расположенном по адресу: город Челябинск, ул.Кирова, 1, общей площадью 30 кв м 1.3.Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, указывается в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.4.Заказчик делает заявку Подрядчику в устной или письменной форме.

    2.3. Заказчик обеспечивает возможность подключения оборудования Исполнителя к источникам эл. снабжения, горячей и холодной воды, для выполнения работ по настоящему договору: предоставляет отапливаемое помещение для переодевания персонала и закрываемое на ключ помещение для хранения уборочного инвентаря и расходных материалов. 2.4. Заказчик оплачивает работы в размерах, сроках, указанных в настоящем Договоре.

    Договор на уборку

    16. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

    Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

    В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение 3 (Трех) рабочих дней всю отчетную документацию по вывозу и утилизации снега согласно действующему законодательству Российской Федерации. 2.2.4.Проводить работы, указанные в п.п. 1.1. Договора, в соответствии с заявкой Заказчика, с 22:30 до 06:00.

    23. В случае изменения адресов, указанных в п. 21 договора на выполнение работ и иных реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.

    Договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

    1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: по вызову Заказчика осуществлять выезд на объект (территорию) Заказчика бригады рабочих с оборудованием, уборочной техникой, автомобилей – самосвалов в количестве согласованном с Заказчиком с целью уборки снежного покрова, сугробов, наледи, осуществления перевозки снега, а также передачу снега на городские приемные пункты для утилизации, именуемые в дальнейшем «Услуги».

    5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.

    5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
    5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

    Общество с ограниченной ответственностью _______________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», ______________ и Общество с ограниченной ответственностью _____________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» __________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    Рекомендуем прочесть:  Скока выплачивают за третьго ребенка призиденские 2022 году по Башкирии

    Общество с ограниченной ответственностью _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Сдача-приемка услуг делается по окончании каждого месяца и оформляется актом сдачи-приёмки оказанных услуг, подписываемым представителями муниципального заказчика и исполнителя. Услуги — уборка прилегающей местности от мусора. Сроки окончания отдельных шагов работ определяются графиком работ (приложение 4. Возвести своими силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в согласовании с утвержденным посом, все временные сооружения. список мероприятий по уборке местности определен в задании заказчика (приложение n.

    7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

    10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

    5.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

    4.5. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение ____ (______) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.

    Договор на оказание услуг по вывозу снега

    ____________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

    • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
    • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
    • объемом 20 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
    • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
    • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

    3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

    3.9. За нарушение срока оплаты, указанного п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от ежемесячной стоимости фактически оказанных услуг по настоящему договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

    6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

    Договор на уборку снега с территории образец

    • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
    • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
    • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
    • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
    • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

    Услуги считаются оказанными Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович надлежащим образом и принятыми (наименование организации Заказчика) в указанном в настоящем акте объеме, если в течении двадцати дней с даты составления настоящего акта от (наименование организации Заказчика) не поступило мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству не принимаются

    «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

    6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

    • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
    • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
    • объемом 20 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
    • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
    • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

    Договор подряда на уборку снега

    В процессе хозяйственной деятельности любой организации неизбежно возникают отношения с физическими лицами, связанные с выполнением работ (оказанием услуг), что порождает возникновение взаимных обязательств. В зависимости от условий, на основании которых выполняются работы (оказываются услуги), организация заключает с физическим лицом трудовой или гражданско-правовой договор. Эти договоры имеют принципиальные различия.

    Прямой действительный ущерб — реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния данного имущества, а также необходимость для работодателя произвести излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. К ущербу могут быть отнесены недостача и порча ценностей, расходы на ремонт испорченного имущества, штрафные санкции за неисполнение хозяйственных обязательств.
    Неполученные доходы (упущенная выгода, т.е. прибыль работодателя, которую он мог бы получить, но не получил в результате неправильных действий своих работников) взысканию с работников не подлежат.
    Акт сдачи-приемки составляется в произвольной форме (должна быть утверждена учетной политикой организации). При разработке данного документа можно воспользоваться формой, предусмотренной для приемки работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы (форма N Т-73, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г.

    Рекомендуем прочесть:  Выписка Из Основного Места Жительства По Запросу Порядок И Сроки

    3.2. Подрядчик по окончании отчетного месяца представляет Заказчику счет на оплату работ, Акт приема-сдачи выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи выполненных работ и производит оплату работ, выполненных за месяц. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

    Сравнение основных положений трудового и гражданско-правового договоров представлено в таблице. Следует учитывать, что, вступая в отношения с физическим лицом на основании гражданско-правового договора, организация становится не работодателем, а заказчиком определенной работы или услуги.

    Начисленная с вознаграждения работника сумма ЕСН отражается по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в корреспонденции со счетом 08 или счетами учета затрат на производство (расходов на продажу). Для учета расчетов по ЕСН к счету 69 открываются субсчета, позволяющие отражать расчеты по каждой части данного налога:

    Договор подряда на уборку и вывоз снега (долгосрочный договор, работы выполняются периодически); образец

    Нравится эта статья? Читайте другие материалы сайта! Договор на уборку территории — https://strazhchistoty.ru/cleaning/cleandoc/dogovor-na-uborku-territorii.html Как составлять договор на вывоз мусора — https://strazhchistoty.ru/cleaning/cleandoc/kak-sostavlyat-dogovor-vyvoz-musora.html

    Не забывайте про микроорганизмы и про простейшие водоросли, растущие на стенках колодца. Попадание грязи через жилу. При незакрытом колодце внутрь могут попасть ветки, насекомые, листья, личные предметы, а также трупы некоторых мелких животных (птицы, кроты, крысы). Все это влияет на качество воды, которую Вы пьете.Первое, что обнаруживают владельцы – специфический запах, исходящий от воды.

    Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 58 «Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в переходный период 2011 — 2027 годов» Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»(Юридическая компания «TAXOLOGY»)УПФР пришло к выводу о необоснованном применении плательщиком страховых взносов пониженного тарифа в результате неверного определения обществом своего основного вида экономической деятельности как «производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов» (ОКВЭД 45.23.1). В соответствии с подп. «ц» п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ пониженные тарифы страховых взносов вправе применять организации, применяющие УСН, основным видом экономической деятельности которых является строительство (код ОКВЭД 45). Проанализировав перечень выполненных работ, указанных в одном из договоров подряда (очистка обочин дорог от снега, распределение песко-соляной смеси или фрикционных материалов, доставка противогололедных материалов), суд пришел к выводу, что такие работы не могли быть классифицированы по коду 45 ОКВЭД «Строительство», а входят в группировку «Уборка территории и аналогичная деятельность» (код ОКВЭД 90.00.3), поэтому требование о поступлении не менее чем 70 процентов доходов от вида деятельности «строительство» обществом не выполняется, пониженный тариф страховых взносов им не мог применяться. Суд отметил, что для целей применения пониженного тарифа страховых взносов основным видом экономической деятельности плательщика признается только один вид деятельности, при этом доля доходов от его осуществления должна быть не менее 70 процентов. Возможность суммирования доходов от осуществления нескольких льготируемых видов деятельности положениями ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ не предусмотрена.

    – Провести мероприятия, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов и недопущение их в зону работы спецтехники. 2.3. Заказчик имеет право: В течение оказания Услуг проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

    3.1. Стоимость работ по Договору рассчитывается следующим способом: _________________________. 3.2. Подрядчик по окончании отчетного месяца представляет Заказчику счет на оплату работ, Акт приема-сдачи выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи выполненных работ и производит оплату работ, выполненных за месяц.

    1.2.2 настоящего Договора (досрочно). 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 2.5. При наличии претензий к оказанным услугам указать перечень недостатков в акте и согласовать с Исполнителем сроки и порядок их исправления.

    кол-во скачиваний: 1549 дата и место подписания ___(наименование или ФИО)___, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и___(наименование или ФИО)___, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

    По настоящему договору Исполнитель обязуется по указанию Заказчика оказывать услуги по очистке от строительного мусора, отходов производства территории, принадлежащей Заказчику, расположенной по адресу: ______________, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

    1 настоящего договора, своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих Исполнителю. 7. Заказчик обязуется обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Исполнителю или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке в рамках настоящего договора.

    702 — 729 ГК РФ). 11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по согласованию сторон, а при недостижении согласия — в судебном порядке.

    Образец договора на уборку территории от снега

    ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

    Снег сгребается в валы. Из вала с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов снег перемещается на места промежуточного размещения, находящиеся за пределами территории объекта. Места промежуточного размещения согласуются (Заказчиком/Подрядчиком) с муниципальными органами власти.

    1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов ________________, ________________, ________________, расположенных по адресам: ________________, ________________, ________________ (далее — «объекты»), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

  • Adblock
    detector